御湖城项目施工招标公告
| 序 号 | 楼栋号 | 招标内容 | 施工工期要求 | 备注 |
| 1 | 独立商业 **# 楼 | 土建、水电、粗装修及外立面整栋 | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 2 | 独立商业 **# 楼 | 土建、水电、粗装修及外立面整栋 | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 3 | 独立商业 **# 楼 | 土建、水电、粗装修及外立面整栋 | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 4 | **-**#楼底商 连廊 | 土建、水电、粗装修及外立面整栋 | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 5 | **#楼地下室 及塔楼 | 土建、水电、粗精装修、外立面及所有配 套整栋 | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准，其中地下室 范围工期 ** 天，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 6 | 综合楼 **#楼 | 土建: （1）主体结构：*层顶板以上全部主体 结构，面积约 ****.** ㎡； （2）全部砌体工程； （3）全部抹灰工程； （4）全部油漆工程； （5）全部铝合金门窗工程； （6）全部卫生间、阳台做法； （7）全部防火门框、门扇安装工程；（8）全部*次结构； （9）外立面及屋面工程； | 工期要求 *** 天，具体开工时间以 甲方下发开工令为准 |
| （**）其它所有属综合楼及其地下室又未 完成工程内容； 水电：所有属于综合楼及其地下室 装修：室内装修及外立面装修 | ||||
| 6 | 纯地下室（未 施工结构部 分） | 土建: （1）主体结构：** 板、** 板、** 板 ***.3 平方米、** 板负*层柱子至顶板主体结 构，** 板 ****.** ㎡、** 板、** 板基础 开挖至顶板所有主体结构； （2）地下室负*层、负*层砖墙及*次 结构； （3）地下室所有内墙抹灰工程； （4）油漆工程 （5）地下室地面混凝土找平及地坪工程；（6）地下室防火门； （7）地下室所有人防及消防水池内做法；（8）地下室所有楼梯踏步防滑槽； （9）地下室所有人防楼梯及人行梯踏步 找平； （**）地下室所有集水井盖板及集水井内 做法； （**）顶板滤水层 （**）其它所有属地下室又未完成工程内 容； 水电：所有属于地下室 | 工期要求 ** 天，具体开工时间以甲 方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 7 | 其他配套 | （1）剩余室外综合管网（销售中心-大门、现有园林展示区已施工）； （2）小区道路； （3）小区永久围墙； （4）其他所有属配套又未完成工程内容。 | 工期要求 ** 天，具体开工时间以甲 方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | |
| 8 | **#、**#楼 | （1）屋面防水工程； （2）强电井桥架； （3）强电拉线； （4）塔楼商铺剩余砌体、抹灰、铝合金 门窗、外立面、水电配套等。 | 工期要求 ** 天，具体开工时间以甲 方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | 涉及到剩余 工程量按实 际施工确认 |
| 9 | 5#、6#、**#、**#楼 | （1）强电井桥架； （2）强电拉线。 | 工期要求 ** 天，具体开工时间以甲 方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | 涉及到剩余 工程量按实 际施工确认 |
| ** | 纯地下室（已 施工结构部 分） | （1）剩余地下室顶板滤水层、负*、负 *层找平层； （2）剩余腻子及全部油漆； （3）地下室全部强弱桥架、强电铺线、给排水、照明等； （4）设备房砌墙、设备基础、防火门、电缆沟等； | 工期要求 ** 天，具体开工时间以甲 方下发开工令为准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 | 涉及到剩余 工程量按实 际施工确认 |
御湖城首期剩余工程招标内容（*）：
| 工程名称 | 楼栋 | 招标内容 | 施工工期要求 |
| 茂名御湖城首 期 3#-4#、9#、**#、**#、**#、**#-**#、**# 楼塔楼（不含 地下室）、**#、**#综合楼及 剩余室外消防 管网消防工程 | 首期 3#-4#、9#、**#、**#、**#、 **#-**#、**#楼塔 楼（不含地下室）、**#、**#综合楼及 剩余室外消防管 网消防工程 | 工程内容包括发包人最终确认的消防图纸中的全部工程内 容,包括工程优化、深化设计、设备材料供应、工程相关报 建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、电气消防安 全检测、电气防火检测、防火封堵检测、消防产品检测、洞 口防火封堵及检测、消防验收合格(并取得当地消防主管部 门验收合格意见书)、调试、工程资料归档、保修等以及协 作相关单位完成相关专业的验收(含政府部门要求的相关验 收)等全部内容。 包含但不限于以下内容: 1、室外消火栓、消防进水系统 2、消火栓系统 3、自动喷淋系统 4、防排烟系统 5、火灾自动报警系统 6、气体灭火系统 7、消防设备电源监控系统 8、防火卷帘系统 9、电气火灾监控系统 **、包含以上各系统按消防验收要求或系统需求,系统与系 统间的信号相连及控制联动功能。 **、本工程包含与其他单位如主体结构建设单位、装修单位 等各专业(包括与其他系统如应急照明等系统)的消防联动 调试及主导验收相关工作 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期 3#-4#、9#、**#、**#-**#、**#楼新风除 霾工程 | 首期 3#-4#、9#、**#、**#-**#、**# 楼新风除霾工程 | 具体包括除霾新风机、除霾新风机的控制线及控制开关、风 道、室内送风风口、防雨*叶风口的安装、调试、竣工验收 及质量保修等,承包人负责从配电箱始端敷设至除疆新风机 的电源线及控制线,工程所涉及的相关预理及其修补、配合 装修进行的局部修改等均属于本工程范围。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期 3#-4#、9#、**#、**#-**# 楼、**#表后燃 气工程 | 首期 3#-4#、9#、**#、**#-**#楼、**#表后燃气工程 | 燃气表至燃气具止的燃气用不锈钢波纹管及不锈钢接头(以 下简称产品)的安装工程。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期光纤入户工 程 | 承包范围:茂名御 湖城首期光纤入 户及检测工程,共 计 **** 户,包括楼 栋有 3#、 4-1#4-2#、 5-1#5-2#、6-1#、6-2#、9#、**#综 | 进行图纸设计、设备采购、安装、调试、验收、保修、第* 方检测等内容。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，其中首*期 5#、6#、**#、**#、**#、**#楼工期要 求 ** 天，于 **** 年 ** 月 ** 日前完 |
| 合楼、**-1#、 **-2#、**#商业、**#、**-1#、 **-2#、**#商业、**#、**-1#、 **-2#、**-1#、 **-2#、**-1#、 **-2#、**-1#、 **-2#、**#商业、**#商业、**-1#大 门、**-2#商业 | 成 | ||
| 茂名御湖城综 合楼小型中央 空调采购、安 装施工 | **#综合楼 | 中央空调设备采购、工程内容:设备安装、各设备连接的冷 媒管、***-U 冷凝管、镀锌风管、铝合金风口、难燃 ** 级橡 塑保温、支架、电源线的接线(不含电源线敷设)、控制线缆、*** 线管、冷暖转换开关,有线控制器、无线控制器、附件及 组成本系统完整性的*切安装工程。 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城综 合楼室内泳 池、室外泳池 水处理工程施 工 | **#综合楼 | 茂名御湖城综合楼泳池包含综合楼室内恒温泳池、综合楼室 外成人泳池、综合楼室外儿童泳池共计*个泳池。本次泳池 水处理工程的承包范围包含前述*个泳池水处理工程。室内 泳池水处理工程主要包含循环装置、过滤砂缸、絮凝加药装 置、** 加药装置、水质监测装置、杀菌加药装置、泳池内配 件、电控装置及电缆电线、线管、管道管件等系统。室外泳 池水处理工程主要包含壁挂式*体机、水质监测装置、泳池 内配件等系统, | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城综 合楼泛光照明 亮化工程施工 | **#综合楼 | 工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方 案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服 务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相 关专业的验收等全部内容。 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期工程成套生 活给水设备组 供应及安装 | 首期全部楼栋范 围 |
| 交货后 ** 天完成 安装，具体交货时 间以甲方下发交 货通知单为准，于 **** 年 ** 月 ** 日 前完成安装 |
| 茂名御湖城首 期泛光照明亮 化工程施工 | **#、**#、**#、**#、**#、**#、**# | 工程内容:根据发包人提供的建筑图(布局图)、亮化包装方 案、项目要求,承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服 务、峻工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相 关专业的验收等全部内容。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期柴油发电机 组设备采购及 安装 | 首期全部楼栋范 围 | 柴油发电机组设备按深化设计采购及安装 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成安 装 |
| 茂名御湖城首 期柴油发电机 机房环保工程 | 首期全部楼栋范 围 | 柴油发电机机房环保工程深化设计、施工、安装及调试 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 |
| 茂名御湖城项 目首期地下车 库标识牌及楼 栋信报箱安装 工程施工 | 整个首期地下室 | 工程内容:茂名御湖城项目首期地下车库标识牌安装工程, 包括但不限于地下停车场标识标牌的图纸深化设计、制作、运输、安装: 2.吊牌灯箱的图纸深化设计,制作,运输,安装; 3、立柱防撞保护的图纸深化设计、制作,运输,安装。4、塔 楼信报箱采购及安装等主要工作内容。具体范围及内容以甲 方确认下发的施工图纸、施工技术参考方案及甲方授权的现 场代表指令为准。 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 |
| 茂名御湖城项 目首期地下室 地坪漆及车位 划线工程施工 | 整个首期地下室 | 工程内容:茂名御湖城项目首期地下室地坪漆及车位划线, 包括地下车库、人行道、车行道的地坪漆施工、墙柱面踢脚 线环氧漆施工及地面标线等工程。 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 |
| 茂名御湖城 3#-4#、9#、 **#、**#-**#、**#楼室内装 修及门廊装修 工程；5-1#、 6-2#、**-2#、**-1#、**-2#、**-1#、**-2#、**-1#、**-2# 楼室外门廊及 剩余商业楼外 立面装修。 | 3#-4#、9#、**#、**#-**#、**#楼；；5-1#、6-2#、 **-2#、**-1#、 **-2#、**-1#、 **-2#、**-1#、 **-2#楼 | 工程内容:乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更 通知对茂名御湖城首期 3#-4#、9#、**#、**#-**#室内装修 及室外门廊装修工程、5-1#、6-2#、**-2#、**-1#、**-2#、**-1#、**-2#、**-1#、**-2#楼室外门廊及剩余商业楼外立 面装修进行施工。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城 3#、4#、9#、 **#、**#、**#、**#、**#、**#- | 3#、4#、9#、**#、**#、**#、**#、 **#、**# | 电梯设备深化设计及安装、调试 | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 电梯安装 | |||
| 茂名御湖城 3#、4#、9#、 **#、**#、**#、**#、**#、**#-电梯 | 3#、4#、9#、**#、**#、**#、**#、 **#、**# | 电梯设备采购（品牌要求：*菱、日立、奥的斯*种品牌选 择） | 总工期 ** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准 |
| 茂名御湖城首 期园林园建工 程 | 剩余首期园林园 建范围（除已施工 展示区范围） | 工程内容包括：茂名御湖城首期园林园建工程的地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的 结构、装饰及水电工程、绿化工程。具体施工范围及内容以 经甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师 的书面指令为准。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，其中首*期范 围要求工期 ** 天，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 |
| 茂名御湖城首 期全楼栋及地 下室永久用电 工程 | 首期全部楼栋及 地下室范围 | 茂名御湖城永久用电工程安装工程,具体施工范围为本工程 总配电房至小区内各配电站的线路,以及各电房内高低压配 电设备安装,配电房至,楼栋电表箱(电表由承包人向供电局 申请并安装)的永久电工程。上述范围内的永久电工程的设 备材料供应、工程施工、远程抄表系统、防雷接地、系统调 试、工程验收、通电、及时办理电房移交当地供电部门及相 关报批报验等全部内容。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，其中首*期 5#、6#、**#、**#、**#、**#楼及地下 室范围要求工期 ** 天，于 **** 年 ** 月 ** 日前完成 |
| 茂名御湖城首 期交楼前开荒 工程 | 首期全部区域 | 茂名御湖城首期交付使用前的全面开荒清洁，包括楼宇、楼 宇公共区域、小区商业街、园林园建、停车场、园区道路、广场及外围公共区域、物业办公区域综合楼、活动中心及外 围等区域，垃圾清理清运及甲方甲方要求清洁开荒的区域或 内容。 | 总工期 *** 天，具 体开工时间以甲 方下发开工令为 准，其中首*期 5#、6#、**#、**# 楼及地下室范围、园区等要求工期 ** 天，**#、**# 楼及地下室范围 园区等要求工期 ** 天 |
2.2 招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分 定为 1 个施工合同，计划施工工期 *** 日历天。
2.3 招标控制价：*****.** *元。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具备建设主管部门认定的建筑工程施工总承包*级（或以上）资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信 息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经
在该平台录入。
3.2 拟委任的项目经理须持有建筑工程*级建造师注册证书，备有效的安全生产考 核合格证 B 证，目前未在其它在建项目担任项目经理。
3.3“信用中国”网站（***.***********.***.**)查询：投标人被人民法院 列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。
3.4 本次招标 不接受联合体投标。
3.5 根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记前应已在广州公共 资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中 心网站服务指南栏目。
4. 招标文件的获取
4.1 请有意向的潜在投标单位由企业法定代表人或法定代表授权委托本项目 的项目经理于 **** 年月日至 **** 年月日上午 9:** 至 **:**,下午 **:** 至 **:** 到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 *** 号）投标登记并购买招标文 件，投标登记资料详见《附件*》，投标登记资料*式两份装订成册，复印件均 需加盖公章，原件备查；投标登记申请表（原件*式两份，加盖公章，单独提供，广州公共资源交易中心信息网 ****://***.******.**/可下载），招标文件每本售价 *** 元，售后不退。
注：招标文件获取时间自招标公告发布之日起不得少于 5 日。从发售招标文 件之日起开始计算备标时间。如登记参加投标的申请人数量不足 3 人时，招标人 在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长招标文件获取时间。
5、发布公告日期、递交投标文件时间、地点与开标时间：5.1 公告发布日期（含本日）**** 年月日至 **** 年月日。
5.2 递交投标文件起始时间：**** 年月日时分；
截止时间：**** 年月日时分；
3.开标时间 **** 年月日时分；
4.地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 *** 号）开标室。5. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 投标注意事项
6.1 投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以 匿名方式在广州公共资源交易中心网（****://***.******.**/）进行网上提问。
招标人（或招标代理）将对投标人的问题统*做出澄清和解答，并发布在广州公 共资源交易中心网。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄 清、修改或补充内容。否则，造成的*切后果由投标人自行承担。
6.2 开标时要求投标人的企业法定代表人(联合体投标的指牵头人)或拟委派 本项目的项目经理作为委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场 做签到工作,手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托 证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和投标保证金银行保函原 件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保 函原件）。
6.3 招标、投标活动需要遵守相关部门的防疫有关规定，确保经办人员、参 加投标活动人员的身体健康状况符合新冠肺炎疫情防控要求。如出现经办人员、参加投标活动人员身体健康状况不达标（如体温异常或不带口罩等），造成投标 不 成 功 ， 责 任 自 负 。 详 情 可 登 录 广 州 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 （ 网 址 ：****://***.******.**/ ） 查 询 或 联 系 广 州 公 共 资 源 交 易 中 心 （ 电 话 ：***-********）咨询。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、上发布。
8. 联系方式
招 标 人: ****************
地 址：茂名市电白区（原茂港区）进港大道 ** 号 4 楼 *** 室
联 系 人：*** 电话：****-*******
招标代理：************
地 址：茂名市茂南区高凉中路 ** 号大院名富广场 1 号楼 ***
联系人： *** 电话：****-*******
监督部门：茂名水东湾新城建设交通局
电话：****-*******
附件*：
| 审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。 招标人或招标代理机构接 委托代理人 收资料人员签名: 签名: | |||||
| 序 号 | 项目 | 内页码 | 投标登记 提交资料 要求 | 审核情况 | 备注 |
| （此栏不需 申请人填写） | |||||
| 1 | 投标登记申请表（不用装订）； | 原件 | |||
| 2 | 联合体协议书（如有） | 原件 | |||
| 3 | 企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书（进 行投标登记时，法定代表人须授权委托本项目的项目经 理作为代理人）、投标登记代表本人身份证 | 原件 | |||
| 4 | 企业营业执照副本复印件或带有*维码的证书副本的彩 色打印件； | 原件核查 | |||
| 5 | 企业资质证书副本复印件或电子证书打印件； | 原件核查 | |||
| 6 | 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件或电子 证书打印件； | 原件核查 | |||
| 7 | 拟任本工程的项目负责人注册建造师证书、安全生产考 核合格证书（B 证）、身份证复印件； | 原件核查 | |||
| 9 | 拟任本工程的施工技术负责人的身份证复印件； | 原件核查 | |||
| ** | 拟任本工程的安全负责人的安全生产考核合格证（C 证）复印件、身份证复印件； | 原件核查 | |||
| ** | 拟任本工程的质量负责人的岗位证书复印件、身份证复 印件；财务负责人的身份证复印件 | 原件核查 | |||
| ** | 上述人员自 **** 年 6 月至 **** 年 8 月的有效社保证明 材料复印件。 | 原件核查 | |||
注: 1、本表*式两份，*份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另*份交回投标申 请人代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。
2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。
附件*
御湖城项目拒绝投标单位名单（部分）
| 序号 | 单位 | 拒绝投标期 | 备注 | |
| 起始日期 | 截止日期 | |||
| 1 | 广西幸福建筑工程有限公司 | **** 年 1 月 1 日 | ||
| 2 | *川华爵建筑有限公司 | **** 年 1 月 1 日 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| ** | ||||
| ** | ||||
| ** | ||||
| ** | ||||
| ** | ||||
| ** | ||||
说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与御湖城项目的投标。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。
| 附录 1 | 资格审查条件(资质最低条件) |
| 企业资质等级要求 |
| 投标人须具备建筑工程施工总承包*级（或以上）资质，营业执照和施工企业安全生 产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通 过数据规范检查显示正常登记。 |
| 附录 2 | 资格审查条件(财务最低要求) |
| 财 务 要 求 |
| 不设置为资格条件。 |
| 附录 3 | 资格审查条件(业绩最低要求) |
| 业 绩 要 求 |
| 不设置为资格条件。 |
附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)
| 信 誉 要 求 |
| 投标人在最近*年内（**** 年 9 月 1 日至投标截止日止）没有存在骗取中标或严 重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。 投标人没有被人民法院列为失信被执行人。 |
附录 5 资格审查条件(人员配备资格最低要求)
| 序号 | 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| 1 | 项目经理 | 1 人 | 拟委任的项目经理须持有建筑工程级*级建造师证书，具 备有效的安全生产考核合格证 B 证，目前未在其它在建项 目担任项目经理。 |
| 2 | 项目施工技术负责人 | 1 人 | 拟委任的施工技术负责人须具有建筑工程相关专业高级或 以上技术职称。 |
| 3 | 安全负责人 | 1 人 | 拟委任的安全负责人须取得安全生产考核合格证（C 证），且 在有效期内。 |
| 4 | 质量负责人 | 1 人 | 拟委任的质量负责人须取得岗位证书。 |
| 5 | 财务负责人 | 1 人 | |
| 注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平 台”录入信息并通过数据规范检查。 2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理 的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。 3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格 证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。 4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签 订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出 的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超 过部分予以赔偿。 5、上述人员需提供本单位（或分公司）近 3 个月（**** 年 6 月至 **** 年 8 月）社保证明。 6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理 ** 天/月；项目施工技术负责 人 ** 天/月；安全负责人 ** 天/月；质量负责人 ** 天/月。 7、上述人员变更的要求:(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人 员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资 格条件；（3）变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近 3 个月的社保、劳动合同）；（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》。 | |||
联系客服
APP
公众号
返回顶部
